피고가 건물 사용승인일보다 늦은 시점에 세금계산서를 발급함으로써 원고가 부가가치세 환급액 감소 손해를 입음
비교할 사건이 아직 부족해 형의 위치를 계산할 수 없습니다.
한눈에 요약
서울중앙지방법원 2021가합597309 민사 사건(2022년 12월 7일 선고, 1심)의 판결 결과는 원고 일부 승소이다. 적용 법조는 부가가치세법 제16조, 부가가치세법 제32조 제1항, 부가가치세법 제34조 외 6개이다.
원문: 국가법령정보센터 판결문
사건 개요
무슨 일이 있었나
- 원고는 산업단지환경개선펀드 투자사업을 위해 건물을 짓고 분양하는 회사였다.
- 피고는 이 건물 신축공사를 맡은 시공사였다.
- 피고는 2020년 7월 23일 건물 사용승인을 받았지만, 공사대금 잔금은 2021년 3월 30일에야 받았다.
- 같은 날 피고는 세금계산서를 발급했으나, 세무서는 이를 늦게 발급한 것으로 보고 원고의 부가가치세 환급액 약 4억 6천만 원을 줄였다.
- 원고는 피고가 세금계산서를 늦게 발급해 손해를 입었다며 손해배상을 청구했다.
- 법원은 원고의 청구 중 일부만 받아들였다.
한눈에 보는 결론
원고가 피고에게 세금계산서를 늦게 발급한 탓에 부가가치세 환급액이 줄어 손해를 봤다며 배상을 요구했다. 쟁점은 피고가 세금계산서를 적법한 시기에 발급했는지와 손해배상 책임 여부였다. 법원은 피고의 책임 일부를 인정해 원고 일부 승소 판결을 내렸다.
법원은 왜 그렇게 판단했나
- 세금계산서는 거래 사실을 증명하고 매입세액 공제를 가능하게 하는 중요한 서류로, 공급자는 적법한 시기에 발급할 의무가 있다.
- 피고가 건물 사용승인일인 2020년 7월 23일에 세금계산서를 발급했어야 했으나, 실제로는 잔금 지급일인 2021년 3월 30일에 발급해 지연됐다.
- 이로 인해 원고는 부가가치세 환급액이 줄어 손해를 입었다.
- 피고는 계약상 잔금 지급과 세금계산서 발급 시기가 대출원리금 상환 완료 후로 정해졌다고 주장했으나, 법원은 이 주장을 받아들이지 않았다.
- 다만 원고도 매입자발행세금계산서 제도를 이용할 수 있었고, 일부 과실도 인정되어 손해배상액은 감액됐다.
핵심 정리
세금계산서는 거래 시기에 맞게 발급해야 하며, 이를 어기면 상대방이 세금 환급을 제대로 받지 못해 손해를 볼 수 있다. 이번 사건에서는 시공사가 세금계산서를 늦게 발급해 발주처가 손해를 본 점이 인정되어 일부 배상 책임이 인정됐다.
민사 판결 결과
비슷한 다른 판례
사실관계·죄명·심급·BAC 등 변수로 매기는 유사도원고가 피고 회사 주식과 부동산 양수 계약을 맺고 계약금·중도금 16억 원을 지급했으나, 같은 재산이 제3자에게 양도되고 부동산도 매각됨.
원고가 피고와 부동산 매매계약을 체결한 후 잔금 지급을 하지 못해 계약을 해제함.
피고 회사가 원고 회사에게 위탁판매계약에 따른 수수료 지급을 거부함.
피고가 부동산 매매계약에 따른 대출금 채무 일부 인수 의무를 이행하지 않아 원고가 대신 이자를 납부함.
분양안내서에 취득세 감면이 가능하다고 보고 공장부지를 분양받았으나 실제로는 감면 대상이 아니어서 세금을 납부함.
원고가 피고와 부동산 매매계약을 맺고 계약금을 지급한 뒤 리모델링 공사를 진행했으나 잔금을 치르지 못해 계약이 해제됨.
피고가 원고와의 석유제품 공급계약을 어기고 다른 석유회사와 거래하며 원고의 공급을 배제함
원고가 피고의 신차 출시와 관련한 건물 임대차 계약 체결을 신뢰하여 토지 임대료를 지급했으나 피고가 계약 체결을 거절한 사건
공공기관이 내놓은 토지와 건물을 낙찰받아 대금을 다 치렀는데, 나중에 측량해 보니 토지 실제 면적이 공부상보다 800㎡나 모자랐다.
원고가 피고들과 토지를 8억 3천만 원에 매도하면서 5억 4천만 원으로 적은 다운계약서를 작성해 양도소득세를 줄여 신고함
부동산 등기와 취득세 신고·납부를 맡은 법무사 측이 세금은 신고하지 않은 채 등기신청서만 먼저 접수했습니다.
피고가 원고의 상표를 떼어내고 경쟁사로부터 석유제품을 공급받아 전속 공급계약을 어긴 사건
상가 임대인이 직접 사용을 이유로 신규 임차인과 계약 체결을 거절하여 권리금 회수를 방해함.
고령의 ****에게 투자성향에 맞지 않는 초고위험 사모펀드 신탁상품을 권유하고 충분한 설명 없이 계약을 체결하게 하였다.
피고가 전기그릴 부품 납품을 납기 내에 이행하지 못해 원고가 일본 거래처에 위약금을 지급하게 됨
영업직원이던 피고가 담당 거래처의 미수금과 재고 손해를 회사에 배상해야 한다는 소송에서 회사가 청구한 사건.
피고가 원고와의 계약에서 약속한 공동대표이사 제도를 일방적으로 단독대표이사 제도로 변경함.
현장소장이 공사에 필요한 건축자재를 주문해 받은 뒤, 일부를 22차례에 걸쳐 고물상에 처분함.
재건축조합이 상가 조합원과의 합의를 반영한 관리처분계획을 수립하지 않아 입주가 지연됨
임대차보증금을 반환받은 뒤 전세보증금 대출금을 상환하지 않고 미상환 사실을 고지하지 않음
위험물 저장 창고 설계 과정에서 관련 법령 기준을 반영하지 않아 손해를 입은 원고가 건축사를 상대로 손해배상을 청구함.
원고가 판매시설 건축허가를 신청했으나 구청장이 세 차례 반려하여 임대수익 손해가 발생함.
피고가 신축한 오피스텔에서 균열 등 하자가 발생하여 원고 관리위원회가 손해배상을 청구함.
광주시가 잘못 공시한 토지 가격을 믿고 채무자에게 추가 물품을 공급함.
비상장회사 주식을 주당 1,000원에 매수하면서 세금이 크게 나오지 않을 것이라는 말을 믿고 계약을 체결함
오피스텔 입주 예정일로부터 3개월 이상 입주가 지연되어 계약을 해제하고 위약금을 청구함
임대차계약에서 바닥난방공사를 이행하지 않고 다른 난방방식을 제안함.
산업단지 조성사업 시행자가 원고들로부터 토지를 협의취득한 뒤 5년 넘게 사업에 사용하지 않아 환매권이 발생했는데도 그 사실을 통지·공고하지 않음
LPG가스 공급단가 인상을 요청했으나 거절당하자 피고가 계약을 일방적으로 해지함
투자금 4억원 계약 후 약속어음 지급거절에 따른 임대료 반환·손해배상 청구
병원 세무업무를 위임받은 회계법인이 2019년 종합소득세 신고에서 건강보험 수입 일부를 빠뜨려 과소신고함
원고가 피고와 증권정보제공 서비스 계약을 체결하고 수익률 보장 약속 불이행을 이유로 계약 철회를 요구함
매수인이 부동산 잔금 일부와 대출금 지급 준비를 갖추고 여러 차례 이행을 제공했으나 매도인이 소유권이전등기서류를 교부하지 않음
블록체인 기반 부동산임대관리 시스템 공동개발 계약 체결 후 피고가 의무를 제대로 이행하지 않아 원고가 계약을 해제함
분양홍보관을 방문해 오피스텔 계약을 체결하고 계약금을 낸 뒤, 하자와 광고 차이 등을 이유로 계약을 끝내고 계약금 반환을 청구함
점포 권리금 양도계약을 체결한 뒤 피고가 잔금 지급을 거절하고 계약 해제를 요구하자, 원고가 손해배상을 청구함.
원고가 집합건물 공용 통로에 설치된 벽의 철거와 손해배상을 피고 회사 및 임대인인 피고 공사에게 청구함.
원문 출처: 국가법령정보센터 판결문
이 판결, 합리적인가요?
아직 투표가 없어요. 첫 의견을 남겨보세요.
요약 한 줄 + 페이지 링크 + 사이트 이름이 클립보드에 들어가요. 카톡·메시지에 그대로 붙여넣기.
관련 보도1건
이 사건을 보도한 것으로 확인된 기사입니다. (자동 매칭 — 원문에서 확인하세요)
이 판결, 합리적인가요?
아직 투표가 없어요. 첫 의견을 남겨보세요.
요약 한 줄 + 페이지 링크 + 사이트 이름이 클립보드에 들어가요. 카톡·메시지에 그대로 붙여넣기.
댓글
댓글을 남기려면 소셜 계정으로 로그인하세요