병원 이전을 위해 건축 설계·감리 계약을 체결하고 계약 해지 후 설계 도면 하자를 이유로 손해배상을 청구함.
비교할 사건이 아직 부족해 형의 위치를 계산할 수 없습니다.
한눈에 요약
서울중앙지방법원 2017나81740 민사 사건(2018년 11월 29일 선고, 2심)의 판결 결과는 원고 패소이다.
원문: 국가법령정보센터 판결문
사건 개요
무슨 일이 있었나
- 원고는 병원 이전을 위해 2015년 9월 9일 피고 회사와 건축 설계와 감리 계약을 체결했다.
- 계약 기간 중 병원 건물의 용도 변경과 증축 여부가 여러 차례 바뀌었고, 2015년 12월 31일 대수선 허가를 받았다.
- 2016년 1월 20일 원고와 피고 회사는 계약 해지 합의서를 작성했고, 피고 회사는 설계 완료를 인정받고 감리 업무를 포기했다.
- 원고는 설계 도면 지연, 소방시설법 위반, 건축면적 오류, 실측 미반영 등 하자가 있다며 손해배상을 청구했다.
- 원고는 병원 이전 지연으로 임대료와 관리비 8,860만 원, 설계비 4,900만 원 등 총 1억 3,760만 원을 청구했다.
한눈에 보는 결론
원고가 병원 이전을 위해 피고 회사와 건축 설계·감리 계약을 체결했으나, 계약 해지 후 설계 도면 하자 등을 이유로 손해배상을 청구했다. 쟁점은 계약 해지 합의서가 모든 권리와 의무를 정리했는지, 설계 지연과 하자가 있었는지였다. 법원은 계약 해지 합의서가 모든 문제를 해결한 것으로 보기 어렵고, 설계 지연이나 하자가 인정되지 않아 원고의 청구를 받아들이지 않았다.
법원은 왜 그렇게 판단했나
- 계약 기간은 준공허가 완료까지로 명확한 종료일이 없었고, 용도 변경과 증축 계획이 여러 차례 바뀌면서 설계 도면 수정이 반복되었다.
- 원고가 병원 이전 시기를 늦게 알려 피고 회사가 적시에 설계를 완료하지 못한 책임이 크지 않았다.
- 대수선 허가는 법정 처리 기간을 넘겼으나, 보완 요청에 따른 연장으로 지연 책임은 피고 회사에 없었다.
- 구조안전 확인서 작성은 적법하게 이루어졌고, 설계자 등록 거부도 부당하지 않았다.
- 계약 해지 합의서에는 감리 업무 포기 내용만 있고, 설계 업무에 대한 책임 면제나 청구 포기 내용은 없어 부제소 합의로 볼 수 없었다.
핵심 정리
원고가 주장한 설계 지연과 하자는 법원이 인정하지 않았고, 계약 해지 합의서가 모든 권리 의무를 정리한 것으로 보지 않았다. 따라서 원고의 손해배상 청구는 받아들여지지 않았다.
민사 판결 결과
비슷한 다른 판례
사실관계·죄명·심급·BAC 등 변수로 매기는 유사도위험물 저장 창고 설계 과정에서 관련 법령 기준을 반영하지 않아 손해를 입은 원고가 건축사를 상대로 손해배상을 청구함.
병원 리모델링 공사를 도급받은 업체가 추가공사비 요구가 받아들여지지 않자 공사를 중단하고, 시공한 건물에 하자·미시공·오시공을 남긴 사안
원고가 피고와 건물 신축 공사 계약을 체결했으나, 피고가 부실시공으로 공사를 중단하고 계약 해제를 제안함.
재개발조합이 시공사들과 아파트 신축공사 중 설계변경과 시공하자 문제로 손해배상을 청구함
금호아파트 하자보수에 대한 손해배상 청구
원고가 피고 병원에서 안과 수술 후 정상안압녹내장 진단을 받고 의료 과실과 진료기록부 변조를 주장하며 손해배상을 청구함
여러 건설사가 포항항 공사 입찰에서 미리 가격을 정하는 담합을 함
원고가 피고에게 신용공여를 요구했으나 피고가 이를 거절함.
원고가 소외인과 권리금 계약을 체결한 후 피고가 소외인과 임대차 계약 체결을 거절함.
피고가 공사현장에서 발생한 오○○양을 이 사건 부지로 반입하는 과정에 관여함
원고가 피고 회사 주식과 부동산 양수 계약을 맺고 계약금·중도금 16억 원을 지급했으나, 같은 재산이 제3자에게 양도되고 부동산도 매각됨.
재건축아파트 분양계약을 체결하고 계약금·중도금을 지급한 뒤 소유권이전등기 이행을 요구하며 계약 해제와 손해배상을 청구함
원고가 피고와 부동산 매매계약을 맺고 계약금을 지급한 뒤 리모델링 공사를 진행했으나 잔금을 치르지 못해 계약이 해제됨.
주식회사 클라인포스트가 피고들을 상대로 1억 5천만 원의 손해배상을 청구함.
모야모야병 수술 전 조영술 검사를 받으면서 검사 과정과 위험성에 대해 충분한 설명을 요구함.
원고가 피고로부터 토지 낙찰 시 건물 및 유체동산 권리 이전을 약속받았으나, 제3자와의 분쟁으로 권리를 취득하지 못하고 임차인에게 보증금을 반환함.
상가 분양계약에서 내과·피부과 병원 개원을 보장하는 특약을 체결한 후, 피부과 병원이 개원하지 않자 계약 해제를 통보하고 분양대금 반환을 청구함.
원고가 소외 회사와 하도급계약을 체결한 후 공사 중단으로 손해가 발생했다.
공동사업계약 중 피고의 공사 중단 및 계약 해지
주택공사와 공동도급계약을 맺은 종합건설이 자재 공급 부족으로 골조공사를 지체시키고 부도가 나자, 공사대금 상당의 손해배상을 청구한 사건
원고가 건물 신축·분양 업무를 맡은 D에게 3억 원을 빌려주고, 피고에게 사용자책임에 따른 배상을 청구함.
원고가 척추 수술 후 뇌경색으로 인해 심각한 장애를 입음.
원고가 국가지정문화재 보존지역 내 토지를 매수해 건축신고를 하고 착공신고를 한 후, 수리거부와 원상회복명령에 대해 국가배상을 청구함
감리비 산정 기준 위반 및 추가감리비 청구
모텔 리모델링 공사 후 타일 들뜸, 벽지 틈새, 누수 등 여러 하자가 발생하여 보수를 요청함.
피고가 원고의 관리비 미납을 이유로 오피스텔 승강기 전자카드 교부를 거부하여 사용에 제한을 둠
원고들이 병원에 의료정보 제공 의무 위반을 이유로 2억 3천만 원대 손해배상을 청구함.
상가 분양계약을 맺고 계약금을 낸 원고들이 임대보장·유명브랜드 유치·준공 약속이 지켜지지 않았다며 계약 해제를 통지하고 계약금 반환을 청구함
원문 출처: 국가법령정보센터 판결문
이 판결, 합리적인가요?
아직 투표가 없어요. 첫 의견을 남겨보세요.
요약 한 줄 + 페이지 링크 + 사이트 이름이 클립보드에 들어가요. 카톡·메시지에 그대로 붙여넣기.
이 판결, 합리적인가요?
아직 투표가 없어요. 첫 의견을 남겨보세요.
요약 한 줄 + 페이지 링크 + 사이트 이름이 클립보드에 들어가요. 카톡·메시지에 그대로 붙여넣기.
댓글
댓글을 남기려면 소셜 계정으로 로그인하세요