원고가 피고에게 전기기관차 56량을 납품하고 물가변동에 따른 계약금액 조정을 요구함
비교할 사건이 아직 부족해 형의 위치를 계산할 수 없습니다.
한눈에 요약
서울고등법원 2014나2006945 민사 사건(2014년 10월 30일 선고, 2심)의 판결 결과는 원고 일부 승소이다. 적용 법조는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제74조 외 1개이다.
원문: 국가법령정보센터 판결문
사건 개요
무슨 일이 있었나
- 2009년 11월 23일, 원고와 피고는 전기기관차 56량을 공급하는 계약을 체결했다.
- 원고는 계약한 납품기한보다 8일에서 40일가량 늦게 기관차를 공급했다.
- 피고는 2010년부터 2013년까지 선금과 일부 대금을 지급했으나, 미지급된 대금과 지연손해금이 남아 있었다.
- 원고는 2012년 4월, 물가변동에 따른 계약금액 조정을 요구했으나 피고는 계약서에 물가변동 조정 배제 특약이 있다며 거부했다.
- 원고는 이에 소송을 제기하여 물가변동 조정금과 미지급 대금 지급을 요구했다.
한눈에 보는 결론
원고는 피고에게 전기기관차를 납품한 후 물가변동에 따른 계약금액 조정금과 미지급 대금을 청구했다. 쟁점은 계약서에 물가변동 조정 배제 특약이 있었으나, 이 특약이 법률에 위반되어 효력이 있는지 여부였다. 법원은 해당 특약이 국가계약법령에 위배되어 무효라고 판단해 원고의 일부 청구를 인정했다.
법원은 왜 그렇게 판단했나
- 계약서에 물가변동 조정 배제 특약이 있었으나, 이는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 등 강행법규를 위반했다.
- 해당 법률은 물가변동에 따른 계약금액 조정을 당사자 합의로 배제할 수 없도록 규정하고 있다.
- 특약은 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 조건으로서 효력이 없다고 보았다.
- 원고가 납품기한을 넘긴 점은 있었으나, 지체상금 공제 후에도 미지급 대금과 지연손해금 지급 의무가 인정되었다.
- 일본 대지진으로 인한 부품 공급 지연 등 불가항력 사유는 인정되지 않아 납기 연장 승인은 받지 못했다.
핵심 정리
원고는 전기기관차를 계약보다 늦게 납품했으나, 물가변동에 따른 계약금액 조정 배제 특약은 법률 위반으로 무효가 인정되었다. 이에 따라 원고는 미지급 대금과 물가변동 조정금을 일부 받을 권리가 있다.
민사 판결 결과
비슷한 다른 판례
사실관계·죄명·심급·BAC 등 변수로 매기는 유사도원고는 소외 회사에 FRP 트라프를 납품하고 대금 미지급으로 피고에게 직접 지급을 청구함.
원고가 피고 지역주택조합과 체결한 용역계약에서 추가 대출 업무를 수행하다 대출 부결 후 계약 해지됨.
원고 회사가 피고 지역주택조합과 PM용역계약을 체결하고 추가 대출 업무를 추진했으나, 피고가 대출 지연 등을 이유로 업무를 중단시키고 용역비 지급을 미뤘다.
원고가 피고의 요청과 확약에 따라 소외 회사에 30억 원을 대출하고, 피고는 담보로 활용하기로 한 예금을 상계처리하며 약속을 지키지 않음.
서울특별시의 미지급 용수료 및 연체료 청구
전동차 납품업체가 물가 상승을 이유로 추가 대금을 요구했으나, 채권을 미리 담보로 제공받은 은행이 정당한 권리자임이 인정되었습니다.
원고가 소외 1과 피고의 요청에 따라 공사현장에 인력을 공급하고 미지급 용역대금을 청구함
도시개발사업 관련 용역계약을 체결한 후 피고가 일부 업무만 수행하고 의무를 다하지 않아 원고가 계약을 해제하고 대금 반환을 청구함.
해상운송회사가 여러 화주를 대신해 항만시설 사용료를 한꺼번에 납부하고, 이에 따른 대납경비를 항만공사에 청구함
원고가 특정금전신탁계약에 따라 조기상환을 요청했으나 피고가 92일 늦게 지급함.
원고가 피고 회사와 신주인수계약을 체결하고 20억 원을 투자한 후, 피고 회사가 사전 동의 없이 유상증자를 실시하고 통지의무를 지연 위반하자 조기상환 및 위약벌을 청구함
원고가 피고에게 양돈장을 전대하고 사육 중인 돼지를 매도하는 계약을 체결한 뒤, 피고가 수선·합법화 의무 불이행을 이유로 계약을 해지하고 목적물을 인도함
워크아웃기업 주식 매각 양해각서에 따라 이행보증금을 납부하고 최종 계약 체결을 거부함.
공사 동업에 5억 원을 투자했다며 피고 회사에 투자금 일부의 우선변제와 채권자대위를 청구함.
원고와 피고가 도시환경정비사업 공동시행약정을 체결한 후, 피고가 원고의 의무 불이행을 이유로 약정 해지통보를 함.
원고들이 피고와 선로유지보수 도급계약을 체결한 후 물가변동에 따른 계약금액 조정을 지수조정률 방법으로 신청함
단체협약에 따른 전기요금 15,697,320원 대납 청구
원고가 피고와 위수탁관리계약을 맺고 화물차를 운행하다가 계약을 해지하고 소유권이전등록과 미납 지입료 지급을 청구함
원고가 피고 관리회사에 주차장관리 및 건물경비 용역비를 청구함.
건설면허·명의 대여 후 장비 임대료 23,339,800원 청구
원고가 시공한 아파트에 대해 피고들과 공급계약을 맺었으나 피고들이 잔금을 내지 않아 계약을 해제하고 위약금과 연체료를 청구함
원고가 포산건설과 운송계약을 맺고 잔토 운반을 했으나 운송료를 받지 못해 피고에게 지급을 요구함
원고가 소외2 주식회사와 전기공사 계약을 체결하고 공사를 완료한 후, 분할과 분할합병 과정에서 권리만 승계되고 채무는 승계하지 않기로 한 회사들에 대해 잔대금 지급을 요구함
판례 요지
판시사항- 1
甲 주식회사와 한국철도공사가 체결한 기관차 공급계약에서 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 배제하는 특약을 두었는데, 甲 회사가 위 특약의 무효를 주장하며 계약 체결 이후의 물가상승을 반영한 계약금액 조정금의 지급을 구한 사안에서, 구 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조는 강행법규에 해당하므로 甲 회사는 물가변동에 따른 계약금액 조정금을 청구할 수 있고, 위 특약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제4조 등을 위반하여 효력이 없다고 한 사례
원문 출처: 국가법령정보센터 판결문
이 판결, 합리적인가요?
아직 투표가 없어요. 첫 의견을 남겨보세요.
요약 한 줄 + 페이지 링크 + 사이트 이름이 클립보드에 들어가요. 카톡·메시지에 그대로 붙여넣기.
관련 보도8건
이 사건을 보도한 것으로 확인된 기사입니다. (자동 매칭 — 원문에서 확인하세요)
- 건설부동산 판례2015-01-26
해석·평가법원은 물가변동에 따른 계약금액 조정을 배제하는 특약을 강행법규 위반으로 무효라고 판단하며, 기획재정부와 공정거래위원회도 같은 입장을 취하고 있다. 다만 국제입찰 외자물품계약의 계약금액 고정특약은 예외적으로 유효하다고 대법원이 판시했다.
- [아하, 그렇구나] 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 배제하는 특약의...2018-01-24
- 대법 국가계약시 물가변동 따른 계약금 조정, 강제법규 아냐2018-12-18
해석·평가대법원은 국가계약법 제19조가 강행법규가 아니라고 판단하며, 계약상대방에게 부당한 불이익을 주었는지 여부를 기준으로 특약의 효력을 인정했다. 또한 현대로템이 국내 고속철도차량 시장을 사실상 독점하고 있어 철도공사가 거래상 지위를 남용했다고 단정할 수 없다고 지적했다. 지체상금과 관련해서는 동일본 대지진이 불가항력으로 보기 어렵더라도 생산 공정에 영향을 미쳤을 가능성을 인정해 감액이 부당하다고 판시했다.
- KT-시공사 갈등 핵심 '물가변동 배제특약'...과거 판례는2024-07-09
- 지진 여파로 공공기관 납품 지연…대법 지체금 깎아줘야2018-12-18
해석·평가대법원은 동일본대지진이 일본 산업 전반에 심각한 타격을 주었다는 점을 경험칙상 인정하며, 불가항력으로 단정할 수 없더라도 부품 생산 공정에 영향이 없었다고 보기 어렵다고 판단해 지체상금을 감액해야 한다는 입장을 밝혔다. 또한 국가계약법이 특수조건을 금지하지 않으며 계약의 효력을 함부로 부인해서는 안 된다고 해석해 물가상승에 따른 계약금 증액 주장을 배척했다. 이는 2심이 시장 독점과 지체상금 규모를 이유로 감액 필요가 없다고 본 판단과 국가계약법을 강행규정으로 본 해석을 모두 뒤집은 것이다.
- “동일본 지진, 현대로템 화물 열차 납품 지연 사유 인정해야”2018-12-18
- 대법 현대로템에 물가상승분 계약금 233억 주라는 2심 다시2018-12-18
- 일본 지진 탓 납품기일 초과, 계약 위반 사유 안돼2014-01-19
이 판결, 합리적인가요?
아직 투표가 없어요. 첫 의견을 남겨보세요.
요약 한 줄 + 페이지 링크 + 사이트 이름이 클립보드에 들어가요. 카톡·메시지에 그대로 붙여넣기.
댓글
댓글을 남기려면 소셜 계정으로 로그인하세요